Általános Szerződési feltételek

1. Szolgáltató adatai

  • Cégnév: PeBel Bau Korlátolt Felelősségű Társaság

  • Székhely: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 99A.

  • Adószám: 26174028-2-13

  • Telefon: +36 30 370 2859

  • E‑mail: info@pebell-gipszlepcso.hu

  • Weboldal: pebell-gipszlepcso.hu

A továbbiakban: Szolgáltató.

 

2. A weboldal és szolgáltatások jellege

  • Cél: a PeBel Bau Kft. gipszlépcső gyártási, kivitelezési és kapcsolódó építőipari szolgáltatásainak bemutatása.

  • Online rendelés: a pebell-gipszlepcso.hu nem webáruház, hanem kapcsolatfelvételi és ajánlatkérő felület.

  • Megrendelés: minden megrendelés egyedi ajánlat és külön megállapodás alapján jön létre.

 

3. Kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés

  • Kapcsolatfelvétel módja: kapcsolatfelvételi űrlap, e‑mail, telefon.

  • Ajánlatkérés: az Ügyfél által megadott adatok és a helyszíni felmérés alapján a Szolgáltató egyedi árajánlatot készít.

  • Ajánlat jellege: az ajánlat nem minősül szerződésnek, csak ajánlattételnek.

  • Szerződés létrejötte: akkor jön létre, ha az Ügyfél az ajánlatot írásban elfogadja, vagy külön szerződés készül.

 

4. Árak, díjak, fizetési feltételek

  • Árképzés: minden munka egyedi, ezért az árak egyedi árajánlat alapján kerülnek meghatározásra.

  • Fizetés módja: készpénz vagy banki átutalás, a felek megállapodása szerint.

  • Előleg: nagyobb értékű munkák esetén a Szolgáltató előleget kérhet.

  • Végszámla: a munka befejezésekor kerül kiállításra, a tényleges teljesítés alapján.

 

5. Teljesítés, határidők

  • Teljesítési hely: az Ügyfél által megadott ingatlan/építési helyszín.

  • Határidő: a felek az ajánlatban vagy szerződésben rögzítik.

  • Határidőt befolyásoló tényezők: időjárás, anyagbeszerzés, előre nem látható műszaki körülmények.

  • Szolgáltató kötelezettsége: a vállalt határidők betartására törekszik, de vis maior esetén módosíthatja.

 

6. Garancia, szavatosság

  • Garancia: a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő garanciát vállal az elvégzett munkára.

  • Nem garanciális esetek:

    • nem rendeltetésszerű használat

    • utólagos rongálás

    • Ügyfél által biztosított hibás vagy nem megfelelő minőségű anyag

  • Hibabejelentés: az Ügyfél köteles a hibát haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé.

 

7. Felelősségkorlátozás

  • A Szolgáltató nem felel:

    • az Ügyfél által megadott hibás adatokból eredő károkért

    • harmadik fél tevékenységéből eredő károkért

    • olyan körülményekért, amelyek a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esnek (vis maior).

 

8. Adatkezelés

  • A Szolgáltató az Ügyfél adatait kizárólag kapcsolatfelvétel, ajánlatadás és munkavégzés céljából kezeli.

  • Az adatkezelés részleteit a „Adatvédelmi Irányelvek” dokumentum tartalmazza, amely a pebell-gipszlepcso.hu oldalon érhető el.

 

9. Szerzői jogok

  • A pebell-gipszlepcso.hu teljes tartalma (szöveg, képek, grafika, logó) szerzői jogi védelem alatt áll.

  • A tartalom másolása, felhasználása, módosítása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehetséges.

 

10. Panaszkezelés

  • Panasz benyújtása:

    • E‑mail: info@pebell-gipszlepcso.hu

    • Telefon: +36 30 370 2859

  • Válaszadási határidő: a Szolgáltató a panaszra legkésőbb 30 napon belül válaszol.

 

11. Jogviták rendezése

  • A felek törekednek a vitás kérdések békés, tárgyalásos rendezésére.

  • Ennek sikertelensége esetén az illetékes magyar bíróság jár el, a magyar jogszabályok szerint.

 

12. Záró rendelkezések

  • A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására.

  • A módosított ÁSZF a pebell-gipszlepcso.hu weboldalon történő közzététellel lép hatályba.